书刊名称：发包人拒绝工期顺延时，承包人的工期救济路径
发布作者：工程技术事业部、法律合规部
发布时间：2025-07-03
阅读次数：158
书刊简介：通过此案件，我们可以清楚看到发包人拒绝顺延工期，但承包人依约申请工期顺延且符合合同约定的，可能获得法院支持。因此，在工程施工过程中，建议注意以下两个方面：1.严格循序合同约定的期限提出工期顺延申请合同中通常约定了工期顺延申请的提交时间，逾期申请可能导致权利丧失，建议承包人在合同约定期限内申请工期顺延。同时，承包人可以通过书面函件、工作联系单、会议纪要等正式渠道提出，并保留相关邮寄凭证及函件内容。2.工期顺延事由必须符合合同约定情形承包人提供工期顺延申请应符合施工合同约定的情形，常见施工合同约定情形包括设计变更、不可抗力或发包人过错等。建议在施工合同中明确约定可以申请工期顺延的情形，以维护承包人合法权益。
其他信息：《发包人拒绝工期顺延时，承包人的工期救济路径》电子宣传画册作品由工程技术事业部、法律合规部于2025-07-03制作并发布于FLBOOK电子杂志制作平台。FLBOOK是一款HTML5电子杂志、电子书刊、电子画册制作平台，使用FLBOOK可以快速制作和发布电子书刊作品。
阅读3D版
Copyright © 2026 妙网网络 All Rights Reserved
增值电信业务经营许可证：陕B2-20210327 | 
陕公网安备 61102302611033号