企业内刊
Commercial journals
2023第4期 总第6期
四川省名扬建设工程管理有限公司主办
理论学习
01 加强基础研究 实现高水平科技自立自强 习近平
支部动态
名扬工会
新闻资讯
考察交流
06 名扬党支部参加中国共产党成都市青羊区第八届委员会第五次全体会议
07 名扬党支部受邀参加“蓉城先锋·对话书记”走进科技领域“两新”组织活动
08 “感受革命历史,传承红色基因”主题党日活动
09 名扬党支部赴青川县看望受助学子
20 名扬参加“青羊当奋楫 建功向未来——青年人才大运兴业感知行暨第三届‘青羊之星’命名仪式”
21 名扬两个监理项目获天投集团表扬通报
P.
02
企业动态
Enterprise Dynamics
P.
01
党团工会
Caucus Union
10 名扬党支部参加鼓楼社区“防范灾害风险 共创平安家园”党员志愿服务活动
11 名扬组织开展“夏日送清凉”防暑慰问和宣传活动
17 第二季度新员工座谈会顺利举行
14 名扬在首届四川中小企业高质量发展大会获“行业杰出奖”等多个奖项
15 成都理工大学与名扬产学研合作协议签约授牌仪式顺利举行
19 名扬荣获“2022年度优秀监理企业”
“2022年度示范项目监理机构”荣誉
13 多一分警惕,留万千平安——名扬工会组织反诈宣传观影活动
22 科学城北路(兴隆241路一科信路)项目获成都天府新区建设投资有限公司表扬
23 名扬荣获成都市工程造价协会多个优秀奖项
目录
CONTENTS
CONTENTS
目录
CONTENTS
31 培养复合技能 适应时代变局——名扬举行造价工程过程控制相关工作培训会
26 浅谈专家辅助人在工程造价纠纷案件中的工作
(以下排名不分先后)
出版单位
单位名称
四川省名扬建设工程管理有限公司
刊址
成都市青羊区顺城大街269号富力中心A座716室
电话
028-86981525
投稿邮箱
79416170@qq.com
公司官网
www.mingyangjl.com
供稿
人力资资源部
造价生产部
监理生产部
造价经营部
监理经营部
通信部
撰稿
行政部
版权声明
本刊文字、图片等,未经许可,不得转载、编辑凡原创文章版权归作者本人和本刊所有,如需转载,须获作者本人同意。因本刊所采用部分图文来源于网络、作者不详或未联系到作者,如有侵权请及时联系,给付稿费。
内部刊物
免费交流
2023.04 总06期
学术论文
学习培训
P.
03
主题专栏
Subject Column
30 名扬管理骨干参加《高效团队矩阵》专题学习
目录
CONTENTS
24 四川省经信厅企业处熊庄处长一行
莅临名扬调研指导
34 名扬组织开展商务礼仪培训会
33 名扬在成都市审计局业务培训交流会上做经验分享
加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路。党和国家历来重视基础研究工作。新中国成立后,党中央发出“向科学进军”号召,广大科技工作者自力更生、艰苦奋斗,取得“两弹一星”关键科学问题、人工合成牛胰岛素、多复变函数论突破、哥德巴赫猜想证明等重大基础研究成果。改革开放后,我国迎来“科学的春天”,先后实施“863计划”、“攀登计划”、“973计划”,基础研究整体研究实力和学术水平显著增强。党的十八大以来,党中央把提升原始创新能力摆在更加突出的位置,成功组织一批重大基础研究任务、建成一批重大科技基础设施,基础前沿方向重大原创成果持续涌现。
加强基础研究 实现高水平科技自立自强
习近平
1
今天,中央政治局进行第三次集体学习,内容是加强基础研究。安排这次集体学习,目的是分析我国基础研究现状和挑战,了解国外加强基础研究的主要做法,探讨加快推进我国基础研究发展的措施。
党团工会
理论学习
2
加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路。党和国家历来重视基础研究工作。新中国成立后,党中央发出“向科学进军”号召,广大科技工作者自力更生、艰苦奋斗,取得“两弹一星”关键科学问题、人工合成牛胰岛素、多复变函数论突破、哥德巴赫猜想证明等重大基础研究成果。改革开放后,我国迎来“科学的春天”,先后实施“863计划”、“攀登计划”、“973计划”,基础研究整体研究实力和学术水平显著增强。党的十八大以来,党中央把提升原始创新能力摆在更加突出的位置,成功组织一批重大基础研究任务、建成一批重大科技基础设施,基础前沿方向重大原创成果持续涌现。
当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,学科交叉融合不断推进,科学研究范式发生深刻变革,科学技术和经济社会发展加速渗透融合,基础研究转化周期明显缩短,国际科技竞争向基础前沿前移。应对国际科技竞争、实现高水平科技自立自强,推动构建新发展格局、实现高质量发展,迫切需要我们加强基础研究,从源头和底层解决关键技术问题。正因为如此,党的二十大报告突出强调要加强基础研究、突出原创、鼓励自由探索,作出战略部署,要切实落实到位。
2023年7月5日至7日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在江苏考察。这是5日下午,习近平在苏州工业园区考察。 新华社记者 鞠鹏/摄
党团工会
理论学习
3
党团工会
理论学习
第一,强化基础研究前瞻性、战略性、系统性布局。基础研究处于从研究到应用、再到生产的科研链条起始端,地基打得牢,科技事业大厦才能建得高。加强基础研究要突出前瞻性、战略性需求导向,优化资源配置和布局结构,为创新发展提供基础理论支撑和技术源头供给。
要坚持“四个面向”,坚持目标导向和自由探索“两条腿走路”,把世界科技前沿同国家重大战略需求和经济社会发展目标结合起来,统筹遵循科学发展规律提出的前沿问题和重大应用研究中抽象出的理论问题,凝练基础研究关键科学问题。要把握科技发展趋势和国家战略需求,加强基础研究重大项目可行性论证和遴选评估,充分尊重科学家意见,把握大趋势、下好“先手棋”。要强化国家战略科技力量,有组织推进战略导向的体系化基础研究、前沿导向的探索性基础研究、市场导向的应用性基础研究,注重发挥国家实验室引领作用、国家科研机构建制化组织作用、高水平研究型大学主力军作用和科技领军企业“出题人”、“答题人”、“阅卷人”作用。要优化基础学科建设布局,支持重点学科、新兴学科、冷门学科和薄弱学科发展,推进学科交叉融合和跨学科研究,构筑全面均衡发展的高质量学科体系。
第二,深化基础研究体制机制改革。世界已经进入大科学时代,基础研究组织化程度越来越高,制度保障和政策引导对基础研究产出的影响越来越大。我国支持基础研究和原始创新的体制机制已基本建立但尚不完善,必须优化细化改革方案,发挥好制度、政策的价值驱动和战略牵引作用。
要稳步增加基础研究财政投入,通过税收优惠等多种方式激励企业加大投入,鼓励社会力量设立科学基金、科学捐赠等多元投入,提升国家自然科学基金及其联合基金资助效能,建立完善竞争性支持和稳定支持相结合的基础研究投入机制。要优化国家科技计划基础研究支持体系,完善基础研究项目组织、申报、评审和决策机制,实施差异化分类管理和国际国内同行评议,组织开展面向重大科学问题的协同攻关,鼓励自由探索式研究和非共识创新研究。要处理好新型举国体制与市场机制的关系,健全同基础研究长周期相匹配的科技评价激励、成果应用转化、科技人员薪酬等制度,长期稳定支持一批基础研究创新基地、优势团队和重点方向,打造原始创新策源地和基础研究先锋力量。提高基础研究投入是大趋势,同时要考虑国家财力,保持合理投入强度,加强实施过程绩效评估,确保“好钢用在刀刃上”。
第三,建设基础研究高水平支撑平台。过去很长一段时间,我国基础研究存在题目从国外学术期刊上找、仪器设备从国外进口、取得成果后再花钱到国外期刊和平台上发表的“两头
4
在外”问题。近年来,我国着力打造世界一流科技期刊、建成一批大国重器,基础研究支撑平台建设取得长足进步,但是从根本上破解“两头在外”问题还任重道远。
我们要协同构建中国特色国家实验室体系,布局建设基础学科研究中心,加快建设基础研究特区,超前部署新型科研信息化基础平台,形成强大的基础研究骨干网络。要科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施,强化设施建设事中事后监管,完善全生命周期管理,全面提升开放共享水平和运行效率。要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。要加快培育世界一流科技期刊,建设具有国际影响力的科技文献和数据平台,发起高水平国际学术会议,鼓励重大基础研究成果率先在我国期刊、平台上发表和开发利用。
第四,加强基础研究人才队伍建设。加强基础研究,归根结底要靠高水平人才。近年来,我国深入实施人才强国战略,深化人才体制机制改革,取得显著成效,但基础研究人才队伍仍有明显短板。必须下气力打造体系化、高层次基础研究人才培养平台,让更多基础研究人才竞相涌现。
要加大各类人才计划对基础研究人才支持力度,培养使用战略科学家,支持青年科技人才挑大梁、担重任,积极引进海外优秀人才,不断壮大科技领军人才队伍和一流创新团队。要明确“破四唯”后怎么“立”的评价方式和标准,完善基础研究人才差异化评价和长周期支持机制,赋予科技领军人才更大的人财物支配权和技术路线选择权,构建符合基础研究规律和人才成长规律的评价体系。要加强科研学风作风建设,坚持科学监督与诚信教育相结合,纵深推进科研作风学风治理,引导科技人员摒弃浮夸、祛除浮躁,坐住坐稳“冷板凳”。要坚持走基础研究人才自主培养之路,深入实施 “中学生英才计划”、“强基计划”、“基础学科拔尖学生培养计划”,优化基础学科教育体系,发挥高校特别是“双一流”高校基础研究人才培养主力军作用,加强国家急需高层次人才培养,源源不断地造就规模宏大的基础研究后备力量。
第五,广泛开展基础研究国际合作。当前,国际科技合作面临少数国家单边主义、保护主义的冲击和挑战。人类要破解共同发展难题,比以往任何时候都更需要国际合作和开放共享,没有一个国家可以成为独立的创新中心或独享创新成果。我国要坚持以更加开放的思维和举措扩大基础研究等国际交流合作,营造具有全球竞争力的开放创新生态。
党团工会
理论学习
5
党团工会
理论学习
第六,塑造有利于基础研究的创新生态。开展基础研究既需要物质保障,更需要精神激励。我国几代科技工作者通过接续奋斗铸就的“两弹一星”精神、西迁精神、载人航天精神、科学家精神、探月精神、新时代北斗精神等,共同塑造了中国特色创新生态,成为支撑基础研究发展的不竭动力。
要在全社会大力弘扬追求真理、勇攀高峰的科学精神,广泛宣传基础研究等科技领域涌现的先进典型和事迹,教育引导广大科技工作者传承老一辈科学家以身许国、心系人民的光荣传统,把论文写在祖国的大地上,把科研成果应用在全面建设社会主义现代化国家的伟大事业中。要加强国家科普能力建设,深入实施全民科学素质提升行动,线上线下多渠道传播科学知识、展示科技成就,树立热爱科学、崇尚科学的社会风尚。要切实推进科教融汇,在教育“双减”中做好科学教育加法,播撒科学种子,激发青少年好奇心、想象力、探求欲,培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体。
各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程,加强统筹协调,加大政策支持力度,推动基础研究实现高质量发展。各级领导干部要学习科技知识、发扬科学精神,主动靠前为科技工作者排忧解难、松绑减负、加油鼓劲,把党中央关于科技创新的一系列战略部署落到实处。
※这是习近平总书记2023年2月21日在二十届中央政治局第三次集体学习时的讲话。
来源:《求是》
2023年4月10日至13日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在广东考察。这是12日下午,习近平在广汽研究院向职工们挥手致意。 新华社记者 鞠鹏/摄
6
中国共产党成都市青羊区第八届委员会第五次全体会议,于2023年7月12日召开。
出席全会的有,区委委员33人,候补区委委员7人。区纪委常委、区监委委员和有关方面负责同志列席会议。科研机构、科创企业等代表应邀列席会议,名扬作为科创企业代表受邀列席会议。名扬党支部参加会议小组讨论,介绍了名扬党建和科创工作开展、企业发展现状,为青羊区营商生态建言献策。
名扬在党的坚强领导下,企业规模和效益得到了长足发展,22年来,已经成长为四川省工程管理咨询行业内具有一定影响力的先锋企业,致力于服务城市发展、地方经济建设。
本次会议的召开,对名扬未来发展有着积极促进作用。名扬将会紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,深入贯彻习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神,全面落实省委、市委全会精神和决策部署,在青羊区委指导下,树立雄心壮志,胸怀“国之大者”、服务“省之大计”“市之大事”,坚持以科技创新引领现代化产业体系建设,加快建设践行新发展理念的公园城市先行示范区,奋力为社会主义现代化成都建设作出更大青羊贡献!
名扬党支部参加中国共产党成都市青羊区
第八届委员会第五次全体会议
党团工会
支部动态
7
7月26日,由成都市科学技术局(成都市外国专家局)和驻市科技局纪检监察组联合主办,成都生产力促进中心承办的“蓉城先锋·对话书记——清廉科创清风行、科创服务火热季”专场活动暨市委全会精神宣讲活动在成都生产力促进中心举行。名扬党支部作为科技领域“两新”组织代表受邀参加本次活动。
活动围绕宣介、领学和对接三大主题,以党建引领高质量发展为目标,推介了科创服务,畅通了政企沟通,强化了“两新”组织党员队伍理论武装,增强了参会“两新”组织代表们身为科技战线一员参与科技发展支撑高质量建设的荣誉感和使命感,强化了“两新”组织共同参与构建亲清新型政商关系的意识和信心。通过热烈畅聊,现场收集到22家科技企业、新型研发机构和孵化器提出的涉及科技政策、项目申报、人才与党建、金融支持4个方面的宝贵意见建议和需求22项,均现场予以了初步答复,下一步还将动态跟进,认真研究采纳或予以解决。
活动还组织参会人员参观了由市科技局主导的成都科技创新云平台——‘科创通’,围绕党建引领企业发展,把交流成果转化为工作实效展开讨论。
名扬党支部受邀参加“蓉城先锋·对话书记”
走进科技领域“两新”组织活动
党团工会
支部动态
8
为扎实开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题,落实“不忘初心,牢记使命”主题教育工作,进一步提升党员的理想信念,激发党员工作活力,充分发挥党员的带头模范作用,7月26日,成都市青羊区鼓楼社区联合红庙子投教基地,开展了“感受革命历史,传承红色基因”主题党日活动。名扬党支部在鼓楼社区组织下前往红庙子投教基地开展活动。
来自鼓楼社区和宏信证券红庙子营业部、红庙子投教基地的30余名党员同志,参访红庙子投教基地、了解金融历史、聆听老革命同志讲授历史党课、接收红色精神洗礼,感悟革命先辈的初心,传承红色基因。
这次活动,不仅让广大党员同志温习了党的光辉历史,还了解了青羊区红庙子街的金融历史,丰富了党员同志的学习生活,不忘初心,牢记使命,提升党员的理想信念,激发党员工作活力,充分发挥党员的带头模范作用。
名扬党支部在社区党委带领下,把握机会,积极“走出去”,“引进来”,学习优秀组织经验,深化内部思想教育,对企业党建工作、生产活动开展起到了积极推动作用。
(资料来源:宏信证券红庙子街投教基地)
“感受革命历史,传承红色基因”主题党日活动
党团工会
支部动态
9
新学期到来之际,名扬时时牵挂远在青川县的受助学子。8月23号,同心慈善基金会会携名扬与相关爱心企业组成慰问小组,远赴青川县看望慰问受助学子,慰问组先后前往四位同学家中,实地了解受助学生学习生活情况。
名扬党支部代表企业,前往受助学生杨同学家中,询问目前学习状况,了解未来规划。名扬已连续资助杨同学四年,从大学入校到大四毕业,杨同学一直保持勤奋上进的状态,成绩优秀。目前正在积极备考,准备研究生考试。同时利用假期时间,去参加社会实践,通过劳动减轻家庭负担。
慰问组来到杨同学家中,切身感受到了杨同学家艰苦的生活条件。杨同学母亲患有严重癫痫病,生活不能自理,需要父亲常年在家照顾,其家庭经济来源仅靠父亲务农。08年汶川地震,杨同学家处在极重灾区的青川县,房屋严重受损,让这个困难的家庭雪上加霜。后来在政府帮扶下杨同学家的房屋进行了灾后重建,但生活仍然艰难。
2020年,杨同学以优异成绩考入西南科技大学材料科学与工程学院。为支持杨同学学业,名扬在同心慈善基金会协调下,每年向杨同学捐款五千元,累积四年已经落实善款两万元,为杨同学顺利完成学业给予了大力支持。
莫道寒门无贵子,我们祝愿杨同学在学习道路继续大步前行,用知识改变命运,用爱心回馈社会,将这份爱传递下去。
名扬党支部赴青川县看望受助学子
党团工会
支部动态
10
8月25日,鼓楼社区组织“防范灾害风险 共创平安家园”党员志愿服务活动,名扬党支部党员积极参与。
活动特邀西御河街道消防中心向社区群众、网格员和各支部党员宣讲消防知识,教学灭火器使用方法,通过案例讲解,现场演示,让大家知道如果发生火险,应该如何科学处理。为消防安全意识多上一根弦。
名扬党支部党员与社区工作人员分组深入到小区独居老人家中,检查老人家中用电用火安全,向老人宣讲消防安全知识,同时送上米面粮油等慰问品。
名扬党支部参加鼓楼社区“防范灾害风险 共创平安家园”党员志愿服务活动
党团工会
支部动态
11
2023年的7月,高温炙烤让户外工作面临严峻考验,名扬各项目一线的员工不惧酷热坚守一线,确保了各项目的稳步推进。为做好暑期安全工作,让一线员工安全度过盛夏伏天,由公司工会牵头,各业务部门、职能部门通力配合,总经理陈宇带队,公司管理层组成走访慰问团兵分四路,分赴成都市内、德阳、简阳项目一线。全面开展“夏日送清凉”防暑慰问、监督检查和安全知识宣传等活动。
安全生产是企业开展各项业务的重中之重,自入夏以来,全国大部分地区气温屡破新高,公司始终牵挂驻扎一线的员工,公司工会积极筹备物资,为一线员工准备了藿香正气液、十滴水、清凉油、防晒霜、毛巾等防暑、防晒、降温物品,辗转多个项目部,把关怀送到他们手中。
名扬工会践行“我为职工办实事”的宗旨,把职工安全工作、顺利工作、舒心工作放在重要位置,在走访过程中,积极关心职工生活,了解职工身体健康状况,宣讲安全生产规则。
名扬组织开展“夏日送清凉”防暑慰问和宣传活动
党团工会
名扬工会
12
收到清凉大礼包的职工表示,虽然天气炎热,但是公司和工会将关怀落到了实处,这让他们在工作中有了更多保障,会在保护好自己安全和健康的同时积极投入生产,坚守岗位、尽职尽责,保质保量完成项目任务目标。
“送清凉”活动进一步促进了所属项目落实高温作业劳动保护措施,增强了一线职工高温作业的安全意识和遵章守纪的自觉性,发挥了工会组织在安全生产和职业健康工作中应有作用,得到广大职工的一致认可。
名扬工会本着“全员参与、文明健康”的原则,将继续做好职工关怀工作,持续组织开展为职工送清凉、送安全、送健康、送文化等活动,不断创新组织形式,进一步发挥工会服务职能,营造蓬勃向上的企业文化氛围,营造安全生产环境,推动企业和谐发展,让这个炎热夏天多了一抹有人情味儿的“清凉”之风。
名扬工会
党团工会
13
8月25日,由名扬工会组织的反诈宣传观影活动在富力广场太平洋电影城圆满举行,来自各部门100余名职工参加了反诈电影观影活动。
近年来,电信诈骗猖獗,人民生命财产安全遭受了巨大威胁。国家在不遗余力打击电诈犯罪的同时从各个角度入手,开展了不同形式的反诈科普活动。
名扬积极响应国家号召,落实反诈宣传。由名扬工会牵头召开工作会议,研究讨论,确定了开展包场电影活动。一方面积极落实反诈宣传,保护职工财产安全。另一方面丰富职工业余生活。100余人共同观看了优秀反诈题材影片《孤注一掷》。演员生动演绎,情节扣人心弦,让反诈宣传深入人心。不少职工表示电影虽然只揭示了电诈活动的冰山一角,但是对于普通人已经是难以承受。只有时刻提高警惕,避免落入电诈陷阱,才能让自己的工作生活平平安安。
此外,工会还为观影职工准备了贴心便餐,让关怀落到细处,得到职工的广泛认可。名扬工会将继续服务广大职工,保障职工权利,开展形式多样的活动,丰富职工业余生活,最大限度发挥工会职能。
多一分警惕,留万千平安
名扬工会组织反诈宣传观影活动
党团工会
名扬工会
14
名扬动态
新闻资讯
为深入学习贯彻党的二十大精神,引领中小企业转型升级,融入高质量发展大局,同心共建现代化四川,6月29日,以“聚焦产业建圈强链,助力企业高质量发展”为主题的首届四川中小企业高质量发展大会在成都举行。名扬获大会颁发“行业杰出奖”、“先进基层党组织”奖项,党支部书记、董事长任刚出席大会并获“支持党建工作优秀企业家”荣誉称号。
大会由四川省川联中小企业商会主办,青羊区工商联、青羊区委统战部协办。名扬作为四川省川联中小企业商会副会长单位与来自全国近百家商协会共襄盛会,为四川中小企业高质量发展、建圈强链献计献策。名扬总经理陈宇受邀参会。
名扬党支部在《跟党走.庆七一》大型交响晚会暨颁奖盛典礼上参加大合唱《我和我的祖国》,献礼党的生日。
大会通报了截至2022年底,四川804万户民营市场主体中民营科技型中小企业有18649家,国家级小巨人企业338家,省级专精特新企业3065家。
中小企业已经成为维护四川产业链供应链安全稳定,推动四川经济高质量发展重要力量。以建圈强链的理念变革产业发展方式,促进中小企业高质量发展,对提高四川经济竞争力,加快建设具有四川特色的现代化产业体系具有重要意义。
名扬始终在党建引领下不断强大自身实力,是青羊区、成都市、四川省诚信经营的企业,屡获各级主管部门表彰。作为“专精特新”企业的1/3065,名扬始终服务国家基建,为区域经济发展贡献力量,以更高标准要求自我,力争取得更好成绩。
名扬在首届四川中小企业高质量发展大会获
“行业杰出奖”等多个奖项
15
7月4日下午,成都理工大学与四川省名扬建设工程管理有限公司产学研合作协议签约授牌仪式及座谈会在名扬701会议室顺利举行。
成都理工大学环境与土木工程学院党委副书记、纪委书记冯文凯教授,副院长邓辉教授,成都理工大学绿色高性能工程材料科研团队教师,名扬党支部书记、董事长任刚出席签约仪式。
办公室主任杨茜,人事部经理陈俊洁,研发经理覃李兵参加签约授牌仪式及座谈会。同时参会的还有四名在名扬顶岗实习的在读大学生。
座谈会上播放了成都理工大学和名扬的宣传片。
任刚董事长致欢迎辞,并介绍了名扬的发展历程。他讲述了自己的教育情怀,从大学教师到企业创业,名扬始终把教育放在重要地位,此次产学研合作的成功促成,对名扬和成都理工都具有深远意义。
邓辉副院长介绍了学院专业建设概况,并表示打通学校和企业的联系通道对学生适应专业应用,提升实际工作能力的必要性。尤其是在社会发展背景下,校企产学研合作对提升学生就业能力的重要意义。同时肯定了名扬在建设工程咨询领域取得的成绩,期望未来有更多的学生在与名扬的产学研合作当中受益。
成都理工大学与名扬产学研合作协议签约授牌仪式顺利举行
名扬动态
新闻资讯
16
在随后的签约授牌仪式上,邓辉副院长与任刚董事长交换签署协议,冯文凯副书记代表成都理工大学向名扬授予了“产学研合作基地”牌匾,任刚董事长代表名扬向成都理工大学授予了“人才培养基地”牌匾。未来双方将在土木工程建设与管理、新型绿色工程材料研发、BIM技术与智能建造等方面开展广泛和深入合作。
产学研合作是新时代新形势下企业发展进步的内在需求和实现校企双赢的战略举措,不是当务之急,但是长远之计,学校可以更好地发挥自身的人才和技术优势,而企业则能更好地发挥资源和市场优势。名扬将通过产学研合作的方式,与成都理工大学在合作中创新,在共赢中发展,走合作发展之路,创双赢互利前景。为服务社会经济发展,专业人才培养做出更大贡献!
名扬动态
新闻资讯
17
名扬动态
新闻资讯
为了营造良好的企业氛围,增加新员工对公司的认同感与归属感,7月4日上午,2023年第二季度新员工座谈会在公司701会议室顺利举行。名扬党支部书记、董事长任刚在座谈会上为来自各部门近30名新入职员工讲述名扬发展历程及个人成长经历。副总经理罗明英出席会议。
任刚董事长以自己亲身经历为例,讲述了一个跨界的“斜杠”青年如何从运动员到生物专业学习再到走上讲台成为大学教师,同时又投身商业“屡战屡败”却“屡败屡战”的“折腾”精神,最终找到成功的方向,在事业上取得成绩的生动故事。整个分享过程亲切自然,不失诙谐,让新入职员工在与众不同的创业故事中感受到企业的价值观“合作包容,专业专一”。
在任总介绍公司快速发展现状和未来规划后,新员工做自我介绍,表示对未来工作信心满满。
第二季度新员工座谈会顺利举行
18
名扬动态
新闻资讯
公司为新员工赠送了入职贺卡,寄语每一位新名扬人“立鸿鹄志、练鲲鹏翅;无奋斗,不青春!”
人事部经理陈俊洁为新员工做了公司文化和管理制度方面的培训。
在新老员工互动环节,副总经理罗明英以一个老员工的身份为新人分享了自己在名扬的成长和蜕变,以及在接触新领域后如何潜心学习,适应新岗位,投入新环境的心路历程。
优秀老员工代表刘娟和李友涛分享了自己在名扬进步成长的经历,希望新人尽快适应环境,融入名扬大家庭。
新员工代表分享了对公司的“firstlook”,表示公司的环境氛围让他们对未来的工作充满信心,愿与名扬共同开启更美好的未来。
座谈会后,公司为入职新员工准备了丰盛午餐,让大家增进交流,开启名扬新征途。
19
近日,成都建设监理协会公布了“2022年度优秀监理企业”名单和“2022年度示范项目监理机构”名单,四川省名扬建设工程管理有限公司荣登两榜。其中,大面片区南岛组团剩余道路、桥梁及附属工程项目监理部获“2022年度示范项目监理机构”荣誉。这是名扬连续三年获得成都建设监理协会优秀评价。
名扬始终坚持“合作包容,专业专一”的价值观,尽心履责,以高标准严要求服务每一个项目。两项荣誉的获得,是成都建设监理协会对名扬在监理领域业务开展的肯定,也对名扬未来继续深耕专业,服务建设工程项目提出了更高的要求。
不忘初心,继往开来。业主单位和上级主管单位的褒奖时刻鞭策名扬奋蹄疾驰。名扬将以此为新的起点,再创佳绩,再立新功,始终走在服务建设工程项目,服务城市建设发展的第一线!
名扬荣获“2022年度优秀监理企业”
“2022年度示范项目监理机构”荣誉
名扬动态
新闻资讯
20
名扬动态
新闻资讯
7月10日,由中共成都市青羊区委组织部(区委人才办)、共青团成都市青羊区委员会主办,青羊区新经济和科技局、青羊区民政局、青羊区人社局协办的“青羊当奋楫 建功向未来——青年人才大运兴业感知行暨第三届‘青羊之星’命名仪式”正式举行,来自青羊各领域的优秀青年人才齐聚一堂,共同探索青羊蝶变,折桂“青羊之星”,凝聚时代共识、共赴大运之约。名扬作为青羊区共建单位,与众多优秀企业共襄盛会。
与会嘉宾深入青羊“源城”和“新城”参观走访。大会为评选出的“青羊之星”颁发了荣誉证书,并听取了5位新晋的“青羊之星”的青春感言。
此次活动旨在让青羊区“青羊之星”感知青羊“大运兴业”的浓厚氛围、开放包容的营商环境和和谐美好的城市风貌,引导青年人才做青羊营商环境政策的宣传者、建言者、督促者,勉励青羊青年勇于创新、敢于创造、不忘初心、坚定信念,为“人文青羊·航空新城”建设目标贡献青春力量。名扬在青羊区优渥的发展土壤深耕细作,已经取得了一定成绩。青年人才是企业发展的核心力量,未来,名扬将继续在青羊区各级主管部门领导下,结合区域实际与特色,聚焦青年现实需求,让青年活力成为企业动力,持续服务地方经济发展。
名扬参加“青羊当奋楫 建功向未来——青年人才大运兴业感知行暨第三届‘青羊之星’命名仪式”
21
名扬两个监理项目获天投集团表扬通报
名扬动态
新闻资讯
22
名扬动态
新闻资讯
近日,由名扬负责监理的科学城北路(兴隆241路一科信路)项目获业主单位成都天府新区建设投资有限公司通报表扬,这是继近期,大林500kV变电站配套电力通道项目,科学城南路基础设施及公建配套设施项目获天投集团表扬后再获业主表扬。
公司派驻项目一线监理团队克服夏季高温,环境复杂、施工组织困难、工期紧任务重等不利因素,顽强作战,确保了项目的顺利推进,为公司赢得了业主单位的认可和表彰。
名扬将继续发扬优良工作作风,在后续项目中再接再厉,再创佳绩。
科学城北路(兴隆241路一科信路)项目获
成都天府新区建设投资有限公司表扬
23
名扬动态
新闻资讯
近日,成都市工程造价协会 2022 年度优秀工程造价企业、优秀工程造价从业人员、优秀工程造价成果暨 2023 年度优秀联络员评选活动落下帷幕。名扬被评为“成都市工程造价协会2022 年度优秀工程造价企业”,范海国、胡超、刘秀英荣获“成都市工程造价协会2022年度优秀工程造价从业人员”奖项,重庆市人民医院建设项目、兴蒲医疗综合体建设项目荣获“成都市工程造价协会优秀工程造价成果”奖项,蔡皎霞荣获“成都市工程造价协会2023年度优秀联络员”奖项。
以上奖项评定通过专家组认真评审和公示,相关项目、职能负责人在项目开展过程中认真履职,圆满完成项目的同时也获得了行业协会、主管单位的充分肯定。
随着名扬在造价领域业务的深入开展,项目数量和质量都呈现快速上升的趋势。这些荣誉的获得,既是对名扬过去成绩的肯定,也是对公司未来业务开展更高自我要求,做好模范作用的鞭策。名扬要做的不仅仅是扩大业务范围,而是以此为契机,加强团队建设,提升服务质量,始终秉承“合作包容 专业专一”的价值观,朝着“成为最受信赖的建筑咨询企业”愿景拓步前行。
名扬荣获成都市工程造价协会多个优秀奖项
名扬动态
考察交流
8月23日,四川省经信厅企业处处长熊庄、省经信厅企业处副处长文世恩、三级调研员王梅一行在青羊区新经济和科技局领导陪同下莅临名扬调研指导,名扬党支部书记、董事长任刚,副总经理、办公室主任杨茜及相关部门负责人参加座谈会。
杨茜主任汇报了名扬企业发展概况,对名扬深入落实“专精特新”发展路线做了主题报告。重点介绍了近年来名扬以科技补充行业短板,锻造产业链长板,在科研创新领域做出的努力和取得的成绩,以及在上级主管部门扶持下,企业经济效益和科研成果保持稳步增长的良好态势。
任刚董事长阐述了名扬的成长脉络,如何从几个人的小团队发展为行业内具有一定影响力的千人规模咨询企业。以及多年来大力支持科研、科教的教育情结和以科技赋能监理、造价、全过程咨询等业务,走出一条具有名扬特色的发展之路的历程。同时,名扬在服务国家各领域建设项目的同时,依法纳税,助力社会经济发展。在地方扶贫助难、教育、科技、文化、医疗、卫生等领域持续投入,为公益事业发展贡献企业力量。
四川省经信厅企业处熊庄处长一行
莅临名扬调研指导
24
名扬动态
考察交流
名扬除了保持在传统工程建设领域稳定增长外,近年来在通信、新能源领域快速发展,已经成为得到司法、审计、财政等部局和众多央企、国企认可的服务机构,在业内获得较高评价。
熊处长在听取报告后,对名扬立足青羊,走出四川的发展动力给予了充分肯定。尤其是名扬作为咨询企业,在科研领域投入大量资金和人力开展研发、实践,以科研带动企业增收的开阔视野和远见。熊处长从政策层面解读了国家对科创企业的扶持,为名扬在“专精特新”方面继续深化提升给出了指导性意见。希望名扬锚定方向,继续提升技术服务能力,取得更多成绩。
25
主题专栏
摘 要:长期以来,工程造价司法纠纷案件中涉及专业问题,法官主要依赖鉴定人出具的鉴定意见书作为证据材料,证据类型和方式较为单一。目前尚无任何合法有效的途径来监督和制约鉴定意见的科学性、严谨性和合理性,即便当事人或代理律师对鉴定意见有异议,也受制于专业知识的欠缺,无法提出有力证据反驳。专家辅助人作为当事人一方的专家,他的出发点是维护其中一方当事人的合法权益。在不违反科学原理、专业常识和职业操守的前提前,双方当事人的专家辅助人之间,专家辅助人与鉴定人之间可以形成一种“专家对专家”的对抗式格局,这种对抗可以帮助法官形成正确、合理的心证。
关键词:专家辅助人 工程造价司法鉴定
Key words:Expert Assessor Construction cost appraisal of justice
学术论文
浅谈专家辅助人在工程造价纠纷案件中的工作
黄怡、蔡明兰:Huang Yi,Cai Ming-lan
四川省名扬工程建设管理有限公司,四川 成都 610020
作者介绍:黄怡(1982—),女,高级工程师,一级造价师,注册咨询师,资产评估师,中级会计师,四川省综合评标库专家成员;
蔡明兰(1973-),女,中级工程师,二级造价师
26
0 引言 我国《民事诉讼法》第79条规定:“当事人可以申请人民法院通知有专门知识的人出庭,就鉴定人作出的鉴定意见或者专业问题提出意见。” 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(法释【2015】5号)第122条规定:“具有专门知识的人在法庭上就专业问题提出的意见,视为当事人的陈述。” 从现有相关法律与司法解释中看,专家辅助人的具体工作内容还比较模糊,工作范畴也未有明确的界定。作为提供造价司法服务的角度来讲,专家辅助人从接受委托开始,司法辅助工作就启动了。这个时点可能在当事人委托代理律师前或委托代理律师之后,甚至可能在当事人已经提起诉讼,造价鉴定工作已经开展之后。但无论从何时起开始接受委托,专家辅助人的目标都是通过自己的专业知识和经验能力,站在委托人的立场来帮助委托人完成全部的诉讼活动。
下文,我们将阐述专家辅助人在各环节工作中的一些心得体会。
1 证据材料的组织工作阶段1.1与委托人及代理律师进行充分交流 专家辅助人在诉讼中应该享有知情权。诉讼前,双方当事人未进行证据交换,专家辅助人只能掌握委托人单方提供的证据资料,证据资料不充分,工作难度较大。因此与委托人及代理律师进行充分交流,了解案件的全貌,是十分重要的。 首先要取得委托人的充分信任,通过反复沟通,甚至从委托人提供的证据资料分析出委托人刻意隐藏的线索。例如,委托人已经知道对方当事人手中有对自己不利的证据资料,却避而不谈,待到质证环节专家辅助人才知晓,会错失提前做准备的机会。同时在与委托人进行沟通中,专家辅助人应预设问题。委托人的描述可能会缺乏逻辑性,这对于专家辅助人获取有效信息是一个障碍。通过预设问题,按照提问与回答的节奏,可以让专家辅助人充分掌控沟通的节奏和深度,使双方的沟通更加有效。同时沟通后的记录内容,用书面形式固定下来。若沟通内容对司法辅助工作或后续造价计算有重要影响,建议各方签字留存。《中华人民共和国民事诉讼法》第66条规定;“证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;(七)鉴定意见;(八)勘验笔录。”当事人属实的陈述也可作为证据使用。 专家辅助人在缕清事件、整理思路后,还需要与委托人代理律师进行充分沟通。委托人的代理律师对于案件有着方向性的把控,与代理律师的沟通,能帮助双方更好的梳理案件思路。例如,专家辅助人运用专业经验提前将合同中明显违反风险共担原则,不利于委托人的条款与律师进行讨论,共同预判风险。律师从法律角度,组织证据材料如何去规避这些合同风险条款。又如,对于客观存在但缺少法律证据的事项,倾听律师建议,指导委托人如何去收集客观证据材料。
1.2从现有资料中组织证据材料 很多工程司法纠纷源自于合同管理问题,在施工承发包关系中,承包人往往处于合同的劣势,甚至一些承包人为了承接项目,在明知合同对自身不利的前提下,也要承接项目。为了压缩施工成本,减少现场管理开支,承包人会选择配置较少的管理人员或者降低管理人员工资造成人员流动性大,以此导致现场管理无序,资料混乱。 以下是我们在进行证据资料收集时,常遇到的情况:由于承包人管理混乱,施工日志记录简单甚至缺失,无法还原项目施工及进度原貌;现场缺少收发文台账,发包方、监理下达的工程指令缺失,承包方发出的相关报告、请示、索赔意向书等也无监理、发包方的签收;发包人在施工过程中较为强势,很多施工指令通过口头下达无纸质函件,发包人也不会对收到的工作联系函进行签收;施工过程中,一些承包人在进行签证、变更、进度款等申报流程时,所有资料均上报,审批原件无法取得,当遇到司法纠纷时,举证十分困难。
27
主题专栏
学术论文
另一司法纠纷中,施工合同中约定为固定单价,后期材料涨价不做调整。前期发包人延迟发放图纸,过程中设计单位应发包人要求对图纸进行大规模变化,后期又增加了精装修工程,导致原本18个月的工期最终44个月才修完。我们查看了监理例会中下达的节点进度计划和施工日志中的实际进度,发现施工单位未出现节点超期情况。原本2016年年底应该修建完成的主体工程推迟到2018年年底。恰逢2017年环保督察,成都地区的材料价格大幅上涨,承包人亏损严重。结算办理时,发包人不同意承包人的材料涨价的申请,认为应该执行合同中的固定单价,双方协商未果,承包人提起了诉讼。 根据《中华人民共和国合同法》,第二百八十四条规定“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。《四川省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》(川高法民一[2015]3号),第24条规定“因一方当事人原因致使工期或建筑材料供应时间延误导致的建材价格变化风险由该方当事人承担,该方当事人要求调整工程价款的,不予支持。”。以上两个案例,项目后期的成本上涨均和前期由发包人导致的延期有关,专家辅助人在帮助委托人进行索赔时,强调了事件的前后关联性,同时协助委托人完成了涨价费的举证工作。2 严谨的完成咨询报告 专家辅助人提供的咨询报告往往会作为委托人的诉讼资料在开庭质证时一并提交给法院。咨询报告的撰写应正确的引用法律法规条款,采用合法的证据材料,选用科学的咨询方法,以保证报告结论客观公正。同时咨询报告的论述,还可以借鉴中国裁判文书网中,相关案件的法院判决结果。 通常咨询报告包括以下内容:项目基本情况、委托咨询事项范围、咨询依据(包括法律法规、委托人提供的各种相关资料)、咨询分析说明(阐述咨询结论的法律依据、合同依据以及计算方法依据)、咨询结论、附件(包括咨询委托书复印件、计算底稿、使用的证据资料复印件、咨询机构营业执照复印件、专家辅助人的职业资格证书复印件等)。 特别强调,作为附中使用的证据资料,应整理完整,作为支撑报告结论的依据。以停工索赔事件为例,下表详细列出了我们通常收集的证据资料目录:
28
主题专栏
学术论文
3司法鉴定过程中的工作重点
在司法鉴定过程中,专家辅助人应全程参与各环节,与鉴定人进行专业问题的沟通。同时监督鉴定人的鉴定行为是否公正、鉴定程序是否规范、鉴定方法是否科学、鉴定意见书的数据是否准确、鉴定结论是否正确。
4专家辅助人出庭环节
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(法释【2015】5号)第123条规定:“人民法院可以对出庭的具有专门知识的人进行询问。经法庭准许,当事人可以对出庭的具有专门知识的人进行询问,当事人各自申请的具有专门知识的人可以就案件中的有关问题进行对质。”
5结论 在造价行业不断发展的今天,造价咨询服务的市场不断细分,对于造价从业人员的要求也在逐步提升。专家辅助人是一个造价专业学科性和法律性相互渗透的角色,它的出现与发展也体现了一个科学法律化的成长进程。6致谢 感谢公司领导在工作及论文编著中对我们的技术指导,感谢各位同事在论文写作过程中对我们的技术支持。参考文献:[1]《中华人民共和国民事诉讼法》[2]最高人民法院修改后民事诉讼法贯彻实施工作领导小组.最高人民法院民事诉讼司法解释理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2015.[3]最高人民法院民事审判第一庭.最高人民法院建设工程施工合同司法解释理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2015.[4]川高法民一.四川省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答.2015.[5]毕玉谦.辨识与解析:民事诉讼专家辅助人制度定位的经纬范畴[.J].比较法研究,2016(02):99-111.
29
主题专栏
学术论文
30
学习培训
主题专栏
为提升中层管理效能,培养管理骨干领导力,近日,名扬组织管理骨干参加了《高效团队矩阵》专题学习。课程由人社部认证“企业内训导师(高级)”、中国教练师协会认证“企业内训导师(高级)”、国际教练联盟(ICF)认证教练温耀南老师主讲。
优秀团队,是企业组织发展、业务发展的基础。团队建设,对企业而言,是人才梯队建设和规模化运营建设的重要组成部分。
温耀南老师解析了团队建设中的误区、痛点和技术要点,从明确优秀团队的评价标准,借助模型建设团队;高效团队矩阵的两大维度 13 个要点详解;小组 PK 模拟演练:用模型解决真实问题三个方面入手,通过现场讲学和情景模拟演练的方式为参训学员带了一趟生动的管理培训课。
名扬在员工学习成长方面一直不遗余力提供平台创造条件,引进各类专业课程,鼓励每一位员工保持学习状态,充实自己,在提升自我的同时更好地服务企业发展,达到个人和企业共同成长的双赢效果。
名扬管理骨干参加《高效团队矩阵》专题学习
31
学习培训
主题专栏
根据公司战略经营管理需要,为培养更多优质复合型人才,由人事部牵头组织筹备,7月31日,名扬在金开国际会议中心举行造价工程过程控制相关工作培训会。来自市区及周边项目现场监理人员100余人参加了为期两天的培训。培训会邀请到了造价行业专家喻良强老师为大家做专题讲解,总经理陈宇做学前动员并致辞,副总经理夏丽、人事部经理陈俊洁出席开班仪式。
陈宇总经理从建筑工程领域目前的行业生态谈起,从疫情影响,宏观调控以及竞争的加剧等方面分析了很多公司目前存在的困境,并结合当下全过程工程咨询服务的持续推进和公司自身的实际情况,尝试一种全新的人才学习模式——“监理+造价”双技能,以契合名扬未来的发展需要,适应整个行业的发展需要。
陈总从行业角度、公司角度和个人角度分析了监理转造价的可行性,阐明从公司层面支持内部人才拓展专业技能,吸纳外部人才完善人才梯队,“监理”“造价”两架马车并行以适应工程行业发展趋势。希望所有参会人员认真学习,深入研究,不断提升自我业务水平和专业能力,为个人成长和公司发展不断赋能。
培养复合技能 适应时代变局
——名扬举行造价工程过程控制相关工作培训会
32
学习培训
主题专栏
夏丽副总经理结合当下项目开展情况,对参训学员岗位职责划分做了梳理,指出只有以更完善的技能和对行业最新动态的认知,保持学习精神,及时充电,才能更好的适应新形势新变化,让自己的工作得心应手。
喻良强老师从台账管理、隐蔽工程资料记录、过控日记、现场收方四个方面做专题讲解,结合行业政策解读和自身工作经验,深入浅出,案例丰富,为参会学员剖析了造价工程过程控制当中容易遇到的问题和难点。在两天的培训中,喻老师认真讲解,积极互动,为学员答疑解惑。
此次培训的开展,是名扬以员工成长为出发点,积极搭建平台,调动资源,以人为本,通过提升员工的个人能力推动公司综合竞争力的提升,也符合一直以来的“斜杠”精神。在变局之前未雨绸缪,在变局之时群策群力,让员工和公司共同提升抗风险能力。
本次培训会同时开启了线上直播方式,为更多无法现场参与的员工提供了学习渠道,最大限度将学习机会覆盖到更多追求进步的员工当中,在内部掀起了一股跨界拓展的学习浪潮。
33
学习培训
主题专栏
8月4日,成都市审计局组织召开,业务培训交流会。成都市审计局分管领导出席会议,市审计中心全体业务人员,成都地铁10号线一期工程,成渝高速入城段(三环路-绕城高速)改造工程项目,成都市第二人民医院龙潭医院建设项目等12个在审项目参审机构负责人参加培训会。名扬受邀在培训会上做经验分享,副总经理夏丽代表名扬致辞。
夏总介绍了名扬在接到某市属文化艺术类建设项目审计任务后,由于该类项目审计缺乏参考经验,面临着各种困难,但在审计局领导的大力支持下,审计组通过多次讨论、沟通,找出了适合该类项目的审计方法,经过实际验证,证明了审计方案的有效性,取得了较好的审计成果。
在审计中,名扬审计组采取了突出特点、突破难点,找准疑点,抓住重点,找出矛盾,严查质量的处理思路,利用这些思路对发现的问题进行了一一核实审计。该项目审计思路不仅适用于文化艺术类建设项目审计,对其他专业性较强、市场价格不公开透明等工程审计,也有可借鉴和参考意义。
项目负责人罗薏从确定审核方向,确保审计质量,坐实审计成果,项目取得成果四个方面详细介绍了名扬在此次EPC文化类项目竣工结算审计的经验和体会,为参会同行开展同类业务提供了完整参考案例,对建筑咨询行业审计业务的开展积累了新的经验。
本次培训会的开展,名扬以分享者的身份参与,是上级主管单位对名扬在具体项目执行中取得成绩的充分肯定,也是名扬审计组每一位参与者不断挑战自我,为公司开拓新的业务方向的一次成功实践。
名扬在该项目中一边摸索、一边实践,在困境中不断寻求突破,这对名扬所有类型项目开展都有积极的示范作用。
名扬在成都市审计局业务培训交流会上做经验分享
34
学习培训
主题专栏
为提升员工职场礼仪认知,促进企业形象升级,8月16日,名扬特邀ACI国际认证高级礼仪培训师赵敏儿老师来到名扬,为名扬员工带来了一堂知礼学礼的实用课程。董事长任刚,总经理陈宇、副总经理罗明英、夏丽、邹琪等领导与在司员工代表47人参加了“掌握职场礼仪,树立企业形象”培训活动。
任总做学前动员并致辞,他从周公制礼作乐,创建了一整套具体可操作的礼乐制度,潜移默化地规范人们的行为,形成周代礼制的背景讲起,阐明了“礼仪”在中国千年的历史传承,并融入到生活的方方面面。在职场,礼仪的重要性不仅仅是简简单单的沟通,行为细节影响的也不止于对个人的评价。一个人是否有礼有节与公司的形象息息相关,企业生产经营当中的“礼仪”甚至也会影响的企业的发展。希望每一位参训学员,在老师指导下,认识到职场“礼仪”中曾经被忽视的地方,在工作生活中与人接触时候做到不失礼,提升个人修养和企业形象。
赵敏儿老师从商务形象气质、商务会面礼仪、商务拜访礼仪、商务接待礼、商务宴会礼仪、商务会议礼仪六个方面介绍了与我们日常息息相关的职场礼仪,参会领导和员工积极互动,整个培训会轻松务实。对于“添加微信谁扫谁?”“商务拜访怎么坐?”这些日常生活中常见的细节,赵老师一一作答,让这些纠结已久的小问题豁然开朗。
本次培训会总体评分96.21,满意程度达到97.14,大家参与度高,反馈效果好。为后续开展形式多样,种类丰富的学习培训课程打好了基础。公司人事部在综合评估职工需求方面积极开展研究探索,做好服务,力争让每一位职工在不同领域都能有所提升,营造良好的学习氛围。
名扬组织开展商务礼仪培训会
合作包容·专业专一
*本刊版权归四川省名扬建设工程管理有限公司所有